Estabilización parcial del muro perimetral en Automoción Matacuervos

Pliegos y documentos

El pliego describe un contrato de obras para la estabilización parcial del muro perimetral en San Lorenzo de El Escorial, con un valor estimado de 317.342,79 euros y un plazo de ejecución de 2 meses.

10 documentos en el expediente oficial.

Requisitos de solvencia

• Volumen anual de negocios no excederá una vez y media el valor estimado del contrato (mínimo 476.000,00 euros)
• Experiencia en trabajos similares al objeto del contrato durante los últimos cinco años

Criterios de adjudicación

• No especificados en el texto proporcionado

Documentación a presentar

• Anexo 3: Declaración responsable de cumplimiento de condiciones legales, vinculación o pertenencia a grupo empresarial, no incursos en prohibiciones de contratación, cuota de reserva de puestos para personas con discapacidad, aceptación de medios electrónicos, adscripción de medios personales y materiales, compromiso de constitución de UTE, sometimiento a Juzgados españoles si empresa extranjera
• Anexo 4: Compromiso a comunicar intención de celebrar subcontratos, relación detallada de subcontratistas o suministradores, justificante de cumplimiento de pagos, comprobación de requisitos del punto 71.1 d) de la Ley Orgánica 2/2024

Fuente oficial

Datos recopilados y reorganizados automáticamente de la PLACSP; pueden contener errores. Verifica siempre en el expediente oficial antes de preparar una oferta.